焦作車務段月山直通場車間新建生物分解廁所項目 發(fā)包公告 （項目編號：---） .發(fā)包條件 本發(fā)包項目 焦作車務段陽城車站倉庫后院新建水沖式廁所已由中國鐵路鄭州局集團有限公司焦作車務段批準建設，項目業(yè)主為中國鐵路鄭州局集團有限公司焦作車務段，發(fā)包人為中國鐵路鄭州局集團有限公司焦作車務段。項目已具備發(fā)包條件，現(xiàn)對該項目的施工進行發(fā)包。 .項目概況與發(fā)包范圍 .項目概況： .拆除既有平方米旱廁； .新建.米*米高混凝土基礎(chǔ)； .新購置長.米*寬.米*高米成品生物分解廁所； .室內(nèi)外水電線路敷設； .建筑垃圾外運； .相關(guān)事項以現(xiàn)場實勘為準； .建設地點：焦作市博愛縣； .發(fā)包范圍：經(jīng)中國鐵路鄭州局集團有限公司焦作車務段批準的設計文件及發(fā)包文件的所有內(nèi)容。 .計劃工期：日歷天。 .包段劃分：發(fā)包范圍按一個包段劃分。 .承包人資格要求 .本次發(fā)包要求承包人須具備房屋建筑工程施工總承包叁級及以上資質(zhì)，且必須具有獨立的法人資格，法人及法定代表人、擬委派的項目經(jīng)理自遞交投包文件之日起年內(nèi)沒有法院判決、裁定生效的行賄犯罪記錄，承包企業(yè)具備有效的營業(yè)執(zhí)照和安全生產(chǎn)許可證，并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力，且具備開具符合國家規(guī)定的增值稅專用發(fā)票資格。 .本次發(fā)包不接受聯(lián)合體承包。 .各承包人均可就上述包段中的個包段承包。 .承包人必須是國鐵采購平臺的注冊供應商，在國鐵采購平臺上完成注冊并通過審核。 .公示、報名及獲取發(fā)包文件 .凡有意參加承包者，請于年月日至年月日，每日上午時至時分，下午時分 至時分 （北京時間，節(jié)假日除外），攜帶紙質(zhì)版報名資料到焦作車務段行政辦公室房間現(xiàn)場遞交并登記。 .現(xiàn)場遞交報名資料完成后，發(fā)包人將對承包人的相關(guān)資質(zhì)進行審查并組織施工現(xiàn)場勘察，現(xiàn)場審查合格后并現(xiàn)場勘察完成后，發(fā)包人向承包人發(fā)放發(fā)包文件；如現(xiàn)場審查資格不合格，發(fā)包人向承包人說明原因。 .承包文件的遞交 .承包文件的遞交時間和地點：詳見發(fā)包文件。 .逾期送達的或者未送達指定地點或者不按照發(fā)包文件要求密封的承包文件，發(fā)包人不予受理。 .發(fā)布公告的媒體 本次發(fā)包公告在國鐵采購平臺網(wǎng)....
快捷閱讀