焦作車務(wù)段嘉峰車站一站臺(tái)圍墻整修項(xiàng)目
發(fā)包公告
（項(xiàng)目編號(hào)：---）
.發(fā)包條件
本發(fā)包項(xiàng)目 焦作車務(wù)段嘉峰車站一站臺(tái)圍墻整修項(xiàng)目已由中國(guó)鐵路鄭州局集團(tuán)有限公司焦作車務(wù)段批準(zhǔn)建設(shè)，項(xiàng)目業(yè)主為中國(guó)鐵路鄭州局集團(tuán)有限公司焦作車務(wù)段，發(fā)包人為中國(guó)鐵路鄭州局集團(tuán)有限公司焦作車務(wù)段。項(xiàng)目已具備發(fā)包條件，現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目的施工進(jìn)行發(fā)包。
.項(xiàng)目概況與發(fā)包范圍
.項(xiàng)目概況：
.整修原有圍墻及基礎(chǔ)，設(shè).高圍墻.，墻面掛網(wǎng)粉刷外墻乳膠漆；
.恢復(fù)原有透水磚路面；
.施工時(shí)應(yīng)采取抑塵措施；
.建筑垃圾外運(yùn)；
.相關(guān)事項(xiàng)以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)勘為準(zhǔn)；
.建設(shè)地點(diǎn)：焦作市解放區(qū)；
.發(fā)包范圍：經(jīng)中國(guó)鐵路鄭州局集團(tuán)有限公司焦作車務(wù)段批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件及發(fā)包文件的所有內(nèi)容。
.計(jì)劃工期：日歷天。
.包段劃分：發(fā)包范圍按一個(gè)包段劃分。
.承包人資格要求
.本次發(fā)包要求承包人須具備房屋建筑工程施工總承包或建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包叁級(jí)及以上資質(zhì)，且必須具有獨(dú)立的法人資格，法人及法定代表人、擬委派的項(xiàng)目經(jīng)理自遞交投包文件之日起年內(nèi)沒(méi)有法院判決、裁定生效的行賄犯罪記錄，承包企業(yè)具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和安全生產(chǎn)許可證，并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力，且具備開(kāi)具符合國(guó)家規(guī)定的增值稅專用發(fā)票資格。
.本次發(fā)包不接受聯(lián)合體承包。
.各承包人均可就上述包段中的個(gè)包段承包。
.承包人必須是國(guó)鐵采購(gòu)平臺(tái)的注冊(cè)供應(yīng)商，在國(guó)鐵采購(gòu)平臺(tái)上完成注冊(cè)并通過(guò)審核。
.公示、報(bào)名及獲取發(fā)包文件
.凡有意參加承包者，請(qǐng)于年月日至年月日，每日上午時(shí)至?xí)r分，下午時(shí)分 至?xí)r分 （北京時(shí)間，節(jié)假日除外），攜帶紙質(zhì)版報(bào)名資料到焦作車務(wù)段行政辦公室房間現(xiàn)場(chǎng)遞交并登記。
.現(xiàn)場(chǎng)遞交報(bào)名資料完成后，發(fā)包人將對(duì)承包人的相關(guān)資質(zhì)進(jìn)行審查并組織施工現(xiàn)場(chǎng)勘察，現(xiàn)場(chǎng)審查合格后并現(xiàn)場(chǎng)勘察完成后，發(fā)包人向承包人發(fā)放發(fā)包文件；如現(xiàn)場(chǎng)審查資格不合格，發(fā)包人向承包人說(shuō)明原因。
.承包文件的遞交
.承包文件的遞交時(shí)間和地點(diǎn)：詳見(jiàn)發(fā)包文件。
.逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)或者不按照發(fā)包文件要求密封的承包文件，發(fā)包人不予受理。
.發(fā)布公告的媒體
本次發(fā)包公告在國(guó)鐵采購(gòu)平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布。
.聯(lián)系方式....
發(fā)布媒體:
快捷閱讀
