焦作車務(wù)段蓮東站區(qū)安全環(huán)境整治（第二階段）項(xiàng)目發(fā)包公告 （項(xiàng)目編號：---） .發(fā)包條件 本發(fā)包項(xiàng)目焦作車務(wù)段蓮東站區(qū)安全環(huán)境整治（第一階段） 項(xiàng)目已由中國鐵路鄭州局集團(tuán)有限公司焦作車務(wù)段批準(zhǔn)建設(shè)，項(xiàng)目業(yè)主為中國鐵路鄭州局集團(tuán)有限公司焦作車務(wù)段，發(fā)包人為中國鐵路鄭州局集團(tuán)有限公司焦作車務(wù)段。項(xiàng)目已具備發(fā)包條件，現(xiàn)對該項(xiàng)目的施工進(jìn)行發(fā)包。 .項(xiàng)目概況與發(fā)包范圍 .項(xiàng)目概況： .地面平整，地面硬化，平改坡； .信號樓、電力房外立面粉刷； .其他的整治項(xiàng)目。 .相關(guān)事項(xiàng)以現(xiàn)場實(shí)勘為準(zhǔn)； .建設(shè)地點(diǎn)：濟(jì)源市； .發(fā)包范圍：經(jīng)中國鐵路鄭州局集團(tuán)有限公司焦作車務(wù)段批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件及發(fā)包文件的所有內(nèi)容。 .計(jì)劃工期：日歷天。 .包段劃分：發(fā)包范圍按一個(gè)包段劃分。 .承包人資格要求 .本次發(fā)包要求承包人須具備房屋建筑工程施工總承包叁級及以上資質(zhì)，且必須具有獨(dú)立的法人資格，法人及法定代表人、擬委派的項(xiàng)目經(jīng)理自遞交投包文件之日起年內(nèi)沒有法院判決、裁定生效的行賄犯罪記錄，承包企業(yè)具備有效的營業(yè)執(zhí)照和安全生產(chǎn)許可證，并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力，且具備開具符合國家規(guī)定的增值稅專用發(fā)票資格。 .本次發(fā)包不接受聯(lián)合體承包。 .各承包人均可就上述包段中的個(gè)包段承包。 .承包人必須是國鐵采購平臺的注冊供應(yīng)商，在國鐵采購平臺上完成注冊并通過審核。 . 承包人需有近年鐵路營業(yè)線施工的經(jīng)驗(yàn)（提供相關(guān)工程合同）。與焦作車務(wù)段有過合作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先。 .公示、報(bào)名及獲取發(fā)包文件 .凡有意參加承包者，請于年月日至年月日，每日上午時(shí)至?xí)r分，下午時(shí)分 至?xí)r分 （北京時(shí)間，節(jié)假日除外），攜帶紙質(zhì)版報(bào)名資料（報(bào)名資料相關(guān)要求見附件）到焦作車務(wù)段行政辦公室房間現(xiàn)場遞交并登記。 .承包文件的遞交 .承包文件的遞交時(shí)間和地點(diǎn)：詳見發(fā)包文件。 .逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)或者不按照發(fā)包文件要求密封的承包文件，發(fā)包人不予受理。 .發(fā)布公告的媒體 本次發(fā)包公告在國鐵采購平臺網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布。 .聯(lián)系方式 發(fā)包人：中國鐵路鄭州局集團(tuán)有限公司焦作車務(wù)段 地址：河南省焦作市解放區(qū)車站街號 郵編： 聯(lián)系人：郭子超 電話：-....
快捷閱讀